施工协议书 (一)

贡献者回答现如今,越来越多地方需要用到协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。到底应如何拟定协议呢?以下是我精心整理的施工协议书10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
施工协议书 篇1
甲方(承租方): 车 型:
乙方(作业方): 租赁使用地点:
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务,对于岩石部分应作出相应的爆破,严禁硬性作业。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
l、提供挖机一台,工作人员壹名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。
2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的安全责任。
三,租赁期间作业时间规定:
月度租赁作业工时为 小时,如因甲方原因或者是无作业任务等,乙方作业工时不足 小时,乙方的租赁费不变:如作业工时超出 小时的部分,甲方按每小时 元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时,月度到期之日开具完工单。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进场费用由甲方承付,达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。
五、租金标准
合同宗旨为月度租赁,即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为 元整,超出 小时,以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。
六、租赁费用的支付
挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
附:挖机租赁使用起点日期为:
挖机进场电脑工作起点时间为:
柴油油箱表格指数为:
甲方: 乙方:
住址: 住址:
电话: 电话:
身份证号码: 身份证号码:
年 月 日
施工协议书 篇2
甲方:xxxxxxxx公司乙方:xxxxxxxx公司
本工程于20xx年月日通过协商,由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》,并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程项目
1.1工程概况工程名称:xxxxxx
工程地点:xxxxxx
工程内容:路面沥青摊铺
工程数量:
1.2工期
合同工期,共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误,乙方不得以任何理由拖延工期),乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的,乙方不承担延期责任。
1.3工程质量
按国家标准为合格工程。
1.4单价及工程量
1.4.1结构层为xcm的中粒式沥青混凝土+xcm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为xxxx元/㎡,粘油层为xxxx元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。
1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用xx万元,设备出场费用乙方承担。
1.5承包方式包工包料。
第二条图纸
甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。
第三条甲方职责
3.1开工前xx天内组织乙方进行图纸交底。
3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。
3.3涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。
第四条乙方责任
4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工,保质保量的按期完成任务。
4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。
第五条工程质量标准和等级
5.1本工程由乙方施工,引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时,乙方应负责进行整修或返工,所发生费用由乙方承担。
5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏,乙方不承担责任。
第六条安全责任
乙方承担施工过程中产生的'一切安全责任,并承担一切费用。
第七条材料、设备供应
7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。
7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场,甲方承担进场费用壹万元。
7.3各类材料、半成品均根据规范规定,在使用前由乙方进行试验,检验合格验收后方能使用。
第八条工程量
工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。
第九条付款方式
9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后,xx个工作日内甲方支付乙方本工程总价款xx%。余xx%作为质保金,质保期满质保合格无质量问题,无违约行为,经甲方负责人签字确认后,xx个工作日内一次性无息付清余款。
9.2在甲方向乙方支付合同价款前xx个工作日内,乙方应向甲方提供正式的建安发票,否则,甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时,责任由乙方自负。
第十条工程验收
沥青面层的验收由甲方组织乙方协助,因水稳层引发的损害,乙方不承担任何责任。第十一条质保期限
该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为xx年。
第十二条合同终止和解除
双方在履行合同过程中,遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响,致使双方都无能力履行合同时,经国家有关机构认证,本合同即行终止和解除,并按国家政策处理善后事宜。
第十三条违约责任
13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款,均属于单方违约,违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。
13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款,如甲方原因延迟支付工程价款,每延迟一天,由甲方支付乙方本工程总价款xx%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定,每延迟一日,由乙方支付甲方本合同总价款xx%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。
第十四条争议解决
本合同履行中发生争议,双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十五条附则
15.1本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。
15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。
15.3本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
签约日期:20xx年x月x日
施工协议书 篇3
甲方:
乙方:
现有工程机械钻孔桩的破除工程,经甲、乙双方协商,甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下:
一、甲方以每立方元(元)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后,甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后3天内,以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表(签字):乙方代表(签字): 签订地点:签订地点:
年_月_日年_月_日
施工协议书 篇4
协议双方
(甲方)
(乙方)
应乙方要求,经甲乙双方友好协商,本着互惠互利之原则。就北京环城机械设备租赁有限公司机器设备租赁事宜达成如下协议。
1、甲方将如下机器设备租给乙方,用于工程建设。
2、租赁暂定__年。租金_元/年。至__年_月_日止。租金年缴。乙方如到期后续租,双方另行商量价格。
3、未经甲方同意乙方不得用于其它用途,否则甲方有权收回,乙方承担相应损失。
4、因特殊原因,任何一方终止协议时,需提前两个月通知对方,违约方承担责任,一次性向对方支付违约金5万元。
5、本协议一式四份,双方各执两份。双方盖章后生效。未尽事宜双方协商解决,协商不成,向法院诉讼。
(设备及仪器名称/型号/产地/出厂日期/数量)
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
签订地点:签订地点:
年_月_日年_月_日
施工协议书 篇5
项目名称:
甲 方:
乙 方:
日 期:
建设工程施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订
立本合同。
一、工程概况
工程名称:东台市红十字会备灾救灾中心
工程地点:东台市经济开发区纬一路3-1号 工程内容:仓库
二、合同工期:
开工日期:竣工日期:
合同工期总日历天数 天。
三、质量标准
工程质量标准:
四、合同价款
金额(大写):元(人民
币)
¥:元
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效
合同订立时间:年
合同订立地点:
本合同双方约定后生效
甲方:(公章) 乙方:(公章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:
传真:传真:
开户银行: 开户银行:
账号:账号:
邮政编码: 邮政编码:
施工协议书 篇6
甲方:陕西长嘉建设工程有限公司
乙方:
现有混凝土灌注桩的破除工程,经甲、乙双方协商,甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下:
一、甲方以每根桩80元(包括电梯井以及深基坑统一价格为80元每根)的单价将桩的破除工程承包给乙方,具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围:乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中,所有的桩应以图纸设计标高为准,但不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后,甲方负责提供现场用电。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等),确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式:甲方在乙方工程完工后一个月内付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定,双方必须严格遵守,积极履行。如有违反,则由违反方负完全责任。
六、 此协议自签字之日起生产,待工程完工,甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方代表:
乙方代表:
身份证:
身份证:
联系电话:
联系电话:
时间:
施工协议书 篇7
(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. (项目名称):桩号,长度。道路设计等级 级。主要工作内容包括: 等。
2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:
(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(2)中标通知书;
(3)补遗书;
(4)投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等,如果有);
(5)合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
(6)合同通用条款;
(7)中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)。
(8)技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
(9)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分,如果有);
(10)标价的工程数量清单;
(11)投标书附表(辅助资料表);
(12)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;
(13)构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件将互相补充,若有不明确或不一致之处,列次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总金额价计算的本合同总价为人民币(大写) 元(¥ 元)。
5.承包人项目经理: 。承包人项目总工: 。
6.工程质量符合 合格 标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应在监理人发出开工令之后,在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工期为 个月,工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后,在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。
10.本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
11.本协议书正本二份、副本 二 份,合同双方各执正本一份,副本 一 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
12.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
业 主: 承 包 人: (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
或 或 其授权的代理人: (职务)
其授权的代理人: (职务)
(姓名) (姓名)
(签字) (签字) 日 期:
年 月 日 日 期: 年 月 日
施工协议书 篇8
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为确保如期完成荆门中和混凝土厂区下水道铺设工程,经双方协商订立如下合同:
一、工程地点
荆门中和混凝土厂区
二、工程质量
1、达到底板平、管线直,井盖保持在同一高程点上,确保排水通畅。
2、主干管采用¢100机制管,底板采用C15砼厚度0.08米,宽0.8米,接头采用C25砂浆。主干管总长2100米。
3、分支管彩用¢60机制管,底板采用C15砼,宽0.7米,厚0.06米,接头采用C25砂浆包缝。分支管总长4192米。
4、主干管每隔30米设一个下水井,0.96×0.84,深1米,井盖0.72×0.84×0.08,配¢10钢筋。
5、分支管每隔10米设一个下水井,深0.8米,长、宽各0.62米,井盖0.5×0.5×0.06,配¢8钢筋。
三、工程造价
管径100公分每米价格为520元,管径60公分每米价格为430元,含趟水槽、趟水槽盖板、窨井、窨井盖,总造价约壹佰伍拾万元整。最终以实际工程量计算。
四、工程工期
合同签订之日起60天内(雨雪天气除外)。
五、付款方式
下水道建设开工,付工程款20%,下水道铺设完成,经有关人员验收合格后,付工程款总价的50%,余款30%于一年内分两
次付清。
六、其他约定事项
1.保修期为1年,如因质量问题被雨水冲毁,由乙方负责维修,费用由乙方承担。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管
管理规定,严格按安全标准组织施工,若因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。
七、违约责任
1.甲方应在工程竣工验收合格后,按照付款方式给予付款。
2.因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方应承担每日千分之一点五(1.5‰)的罚款。
八、本合同自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
甲方代表(签字)
乙方代表(签字)
年月日
施工协议书 篇9
甲方: 乙方:
甲、乙双方本着保证质量、安全施工、明确责任的原则,协商同意订立如下协议,供遵守执行:
一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程结构:框架结构 4、承包方式:
二、工程施工内容:
按本工程图纸要求进行工程施工,直至验收合格。
三、责任:
1、在施工中所有工具和工人食宿都由乙方负责,所有材料、配件由甲方供给,但乙方不得随地乱丢,施工时要按甲方要求收拾好,以免掉失。若不按甲方要求造成损失,乙方应按价值赔偿。(面试网)
2、工期要求:_
如果在施工中确是乙方自身问题,造成工程质量和进度无法保障,经甲方通知,乙方仍无法改进,达不到工程要求,甲方要权单位方面终止本协议,并乙方此前所投入的作为违约金,甲方可不予结算。
3、乙方必须严格按图施工,规范施工,做到保质保量,必须服从工程监理、监督站和甲方的检查、监督。在工程施工中若出现质量问题,所造成的经济损失及法律责任由乙方承担。
4、安全责任:乙方应严格按照国家行业标准规定,操作工人按有关安全规范进场,操作工人按安全生产规范从事施工。在施工中做到安全施工,一切安全责任由乙方自负,甲方概不负责。
四、施工单价:__
五、工程保证金:签定协议后,乙方应缴给甲方保证金元正。待进场施工后退还。
六、付款方式:经有关部门及甲方验收,按完成进度付给_,工程竣工付至总承包额的85%,余下15%待工程全部验收后再待三个月无质量问题后全部付清。
七、其他事项_
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
电 话: 电 话:
年 月 日
施工协议书 篇10
外墙保温粉刷协议书
发包方:XX (以下简称甲方)
承包方:XX(以下简称乙方)
为了明确双方责任,在甲乙双方自愿的原则下,现将清流水韵花园6号楼外墙保温分包给乙方,乙方根据协议,独立核算,自负盈亏,商议具体条款如下,望双方共同遵守:
一、工程承包范围:
自本工程主体完工后,所有外墙保温粉刷。即包括所有外墙封堵罗杆洞,放线做灰饼,贴钢丝网片,浇水,水泥砂浆打底,保温打底,保温粉平,贴石棉网片,批抗裂砂浆,以及门窗以外的门窗边粉刷和保温与水泥砂浆接头地方的水泥砂浆上面贴网片(门边、窗边、水泥砂浆上面贴网片都不计算面积)。
二、质量要求
必须达到歌山建设集团公司的验收标准和国家现行的施工规范要求。
三、在施工途中,如有发生安全事故,一切费用由乙方负责。
四、乙方职责:
1、乙方服从甲方统一管理,乙方应自行对工人加强安全,质量进度等各项教育,遵守有关规章制度,遵纪守法,不违章操作,乙方负责对施工人员的政治思想和法制教育工作。无打架、斗殴,如发现每人每次罚款500元,直接肇事者负责医疗费用,清退出场,严重者送司法部门处理。
2、乙方所承包的工程必须按协议,按施工规范、设计要求施工,必须对所承包的工程质量、工期、安全负责。
3、乙方应配合甲方了解图纸,了解设计意图,必须按甲方规定的进度完成工程质量,如需加班加点,不得提出额外条件。
4、在施工中,落地砂灰、保温和水泥等建筑材料应及时回收利用,不得随意浪费,并做到工完场清,保持场地整洁,成品保护自行负责,工程结束后应全部清理干净,损坏部分负责修复,与水、电工之间密切配合工作,如发现随意浪费,以一罚三,做到工完料清,文明施工。
5、乙方自行筛沙和材料运送。
五、工期要求和付款方式
1、工期要求:从20xx年2月10日开始到20xx年XX月XX日所有外墙保温和外墙门窗边全部完工,如延误工期,按歌山建设集团公司规定罚款。
2、付款方式:总平方按外墙保温粉刷实有面积计算(外墙门窗边、水泥砂浆上面贴网片不计算面积,所承包价格已经计算在内)。如公司验收达不到合格,扣除每平方壹元,必须保质保量完成。伙食费乙方先垫资壹个月(从开工之日算起),后由甲方提供生活费,每人每月1000-1500元左右(结帐时扣除),待工程全部完工后付款60%,余下40%在整幢楼全部完工结算后2个月内(年底前)付清,但质量必须达到合格。
六、补充说明
1、协议期间,双方不经协商同意,不得单方面终止本协议,如一方有特殊原因,需提出终止本协议,必须双方同意才能停工,否则一切工程不得结算工资。2、在施工期间,如甲方需乙方做点工,乙方应予配合,工资大工150元/天,小工100元/天。
3、乙方在施工期间,不得带妇女、儿童进入现场随便玩耍,不得私拉乱接电线,凡需用电应由甲方统一经办,严禁使用电炉、电饭煲、热水器等电
器,违者按项目部规定罚款。
4、承包组必须对所承包的工程质量、工期、安全等负全部责任,不得违章和冒险作业,杜绝质量返工及伤亡事故的发生。
七、其它:
1、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
2、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,工程结束后即刻终止本协议。
甲方:XX
XXXX年XX月XX日
乙方:XX
XXXX年XX月XX日
和解协议书 (二)
贡献者回答随着社会不断地进步,各种协议频频出现,协议能够成为双方当事人的合法依据。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是我为大家整理的和解协议书10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
和解协议书 篇1
申请执行人(以下简称“甲方”): 。
被执行人(以下简称“乙方”): 。
甲方与乙方为 纠纷一案,经 法院 号民事判决,判决生效后,双方自愿协商,达成和解协议,共同信守,决不反悔。
一、 法院 号民事判决判决: 。现乙方一次性支付给甲方XXX元即案结事了,其他费用均由甲方负责,甲方完全同意,并自愿放弃不足部份。
二、上述款项在签订本协议书时当场付清,双方不得再为此事发生纠纷。
三、本协议书经双方签字确认从签定之日起生效。
四、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,报XXX人民法院终结本案执行程序一份,内容相同,具有同等效力。
甲方: 乙方:
时间: 时间:
执行和解协议书
执行申请人: (下称甲方)
被申请人: (下称乙方)
被申请人: (下称丙方)
甲方诉乙方、丙方 纠纷一案,业经 人民法院于 年 月 日作出 号判决书判令: 。因乙、丙方未履行生效判决书确定的义务,甲方于 年 月 日向 人民法院申请强制执行。现在 人民法院的主持下,各方当事人达成如下执行和解协议:
一、乙、丙方对判决书确定的还款义务不持异议。
二、为提高本案执行效率,甲、乙、丙三方约定:
三、履行和解协议的担保
四、其他
甲方:
法定代表人:
日期:
乙方:
法定代表人:
日期:
丙方:
法定代表人:
日期:
和解协议书 篇2
甲方(赔偿义务人):
委托代理人:
联系方式:
乙方(赔偿权利人):身份证号:
委托代理人:
鉴于:
因广告牌导致的人身损害赔偿责任,法律上可能由设计人、施工人以及所有人、管理人承担连带责任。甲方赔付的责任已经包含广告牌所有人及管理人中国移动通信集团北京有限公司(以下称“相关方”)应承担的责任。故甲方积极履行赔付义务后,将不涉及相关方的任何法律责任。
__年10月18日20时许,乙方步行途经北京市丰台区木樨园桥东南曦大厦c座门口时,因遭遇大风天气,被置于楼顶的由甲方制作安装并维护的广告牌砸伤(具体伤情以医院诊断报告为准)。乙方受伤后,甲方积极履行救助义务,立即将乙方送至北京天坛医院及积水潭医院住院治疗。前期甲方已积极支付乙方住院治疗等费用如下:1、住院费:65018。64元(住院发票);2、10月19日付医杂费:4000元(签收);3、11月7日付医杂费:2500元(__×签收);4、11月23日付医杂费:4000元(签收);5、12月2日付医杂费:7000元(签收);7、10月26日——11月16日付护工费、饭费合计1990元(医院收据)。合计:人民币84508。64元(上述费用已涵盖上述费用已涵盖医疗费、治疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费、残疾辅助器具费等费用)。
__年11月19日病情稳定后出院。现甲乙双方就赔偿相关事宜,经充分友好协商,依据相关法律法规之规定,达成如下协议,供双方共同遵守:
一、甲乙双方均同意按照由甲方按北京华夏物证鉴定中心司法鉴定意见书中确定乙方八级伤残规定的标准对乙方进行赔偿。
二、甲乙双方均同意一次性处理该事件。甲方同意在支付乙方前期费用的基础上,再一次性支付乙方人身损害赔偿款项【包括但不限于医疗费(包括后续治疗费)、误工费、护理费、康复费用、交通费、住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费以及精神损害抚慰金等】共计壹拾伍万圆(¥:15万元)人民币。
三、甲乙双方在本协议签订后,乙方有责任向甲方提供其在就医期间发生的`所有原始单据、鉴定意见书及相关材料。
四、甲方在本协议签订之日起2日内,将前述赔偿款项打入乙方提供卡号的银行卡内,乙方在确认收到款项后,为乙方出具具有法律效力的收条。
五、甲、乙双方签订本协议后,乙方在实际收到本协议第二条规定的赔偿款后,乙方就自己遭受的人身损害无权再向甲方及相关方提出任何赔偿要求,甲乙双方再无其他争议。
六、甲、乙双方签订本协议后,乙方在实际收到本协议第二条规定的赔偿款后,乙方同意不再以本协议第二条项下所列费用项目以任何理由、任何方式向甲方及相关方以诉讼或仲裁方式主张民事赔偿或其他补充赔偿责任,乙方同意不再追究甲方以及相关方的任何其他法律责任。
七、甲方按照本协议第二条约定向乙方支付赔偿款壹拾伍万圆人民币后,甲方以及相关方与乙方有关该事件的人身损害赔偿问题的一切权利义务关系终结。
八、甲、乙双方均已了解协议的法律含义,并且在完全自愿的情况下签订本协议。
十、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,乙方委托代理人各留存一份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
和解协议书 篇3
甲方(伤害方):
乙方(被伤害方):
甲、乙双方于年月日时左右,在位于区,因为琐事发生争吵,甲方将乙方打伤。
现甲、乙双方经友好协商自愿达成如下协议:
一、甲方一次性赔偿乙方人民币元整(元),此费用包括医药费、误工费、营养费,交通费等一切费用。
二、乙方承诺不再追究甲方的刑事责任和民事责任等一切责任。
三、甲方保证被释放后不再伤害乙方,乙方也不再伤害甲方,否则后果自负。
本协议自签字之日起生效,一式两份。
甲方(或甲方代表)签字:
乙方(或乙方代表)签字:
年月日
和解协议书 篇4
甲方(受害人):
受害人代理人: 身份证号:
乙方(犯罪嫌疑人亲属):
附本案犯罪嫌疑人身份信息如下:
犯罪嫌疑人一: 姓名: 性别: 身份证号:
犯罪嫌疑人二: 姓名: 性别: 身份证号:
犯罪嫌疑人三: 姓名: 性别: 身份证号:
犯罪嫌疑人四: 姓名: 性别: 身份证号:
20xx年 月 日 时,本案犯罪嫌疑人 因琐事与甲方发生冲突,共同将甲方殴打致伤(经公安机关鉴定为轻伤)。现其均已被刑事拘留。鉴于本案犯罪嫌疑人系一时冲动造成甲方伤害,且事后均有悔过意愿,现乙方又自愿代替其一次性向甲方支付¥100000.00(大写:壹拾f圆整)作为经济赔偿。鉴于此,现甲乙双方经过共同协商,并在本案经办公安机关协调下,自愿达成和解方案如下:
1、乙方代本案全部犯罪嫌疑人一次性向甲方支付¥100000.00(大写:壹拾f圆整)作为全部经济赔偿,此金额包含但不限于甲方的医疗费、误工费、护理费、伤残赔偿金、精神损害赔偿金等相关赔偿项目。本协议签订后,乙方立即以转账的方式一次性向甲方支付人民币拾f圆整,款到甲方指定账户后本协议方才生效,乙方以甲方出具的收据和转账记录作为支付凭证。
甲方指定接受赔偿款账户为:
2、鉴于本案犯罪嫌疑人系一时冲动造成甲方伤害,且事后均有悔过意愿,现乙方又自愿代替犯罪嫌疑人一次性向甲方支付¥100000.00作为全部经济赔偿。甲方表示对本案全部犯罪嫌疑人予以谅解,并自愿表示不再继续追究本案犯罪嫌疑人的刑事责任。同时,鉴于已接受拾f圆的一次性赔偿方案,甲方表示此后亦不会再以其他任何形式,追究本案犯罪嫌疑人的其他民事责任。
3、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,另一份交由公安机关留存备案。
4、赔偿款于本协议签订当日,全额到达甲方指定账户后,本协议方才生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
签定日期:
和解协议书 篇5
甲方:薛曼娟,身份证号:14010219740704xxxx,住址:山西省太原市迎泽区南内环街163号西乙楼1单元3号。
乙方:山西省太原高速公路有限公司,所在地:长风东街66号。
鉴于:甲方于20xx年12月14日在乙方路段行走时不慎滑倒,造成一定程度人身伤害及经济损失。甲方已向迎泽区人民法院提起民事诉讼。经甲乙双方友好协商,甲方已于20xx年1月6日向法院提出撤诉申请。现双方达成以下和解协议共同遵守:
一、对于甲方此次意外事故所造成的各项经济损失,乙方基于帮扶精神给予甲方54000元作为经济补偿,其中包括:医药费40500元,伤残补偿款3500元,后续治疗费10000元。除上述补偿款外,甲方此次事故发生的其他费用及损失均与乙方无关。
二、甲方负责先行向乙方提供人民法院出具的撤诉裁定书。
三、乙方在收到甲方提供的撤诉裁定书并且双方签订和解协议后日内一次性支付本和解协议第一条所约定的全部补偿款。
四、乙方支付补偿款后,甲方不再以任何形式向乙方要求赔偿,包括向法院提起诉讼。甲方认可乙方不存在任何赔偿义务及其他法律责任。
五、本协议书经双方签字盖章即生效。协议正本三份,甲方持两份、乙方持一份。
六、本协议书附件部分由甲方提供给乙方,作为本协议书组成部分。
甲方: 乙方:
代表:
日期: 年 月 日日期: 年 月 日
代理律师签字: 代理律师签字:
附:1、薛曼娟身份证复印件;
2、《山西省医疗单位住院医药费统一收据》复印件及山大二院有关说明;
3、治疗费、司法鉴定费收据;
4、关于薛曼娟伤残等级、后续治疗费《司法鉴定意见书》;
5、山大二院出院证明;
6、山大二院关于薛曼娟出院后诊断、治疗建议书;
7、迎泽区人民法院撤诉裁定书。
和解协议书 篇6
甲方:xxx
乙方:xxxx
甲乙双方经友好协商,就20xx年3月5日民事起诉状事宜,达成以下协议条款,共同遵守。
一、甲方依法判决乙方赔偿经济损失:6,891,746.95元人民币。
二、甲乙双方同意庭外和解,乙方同意由其直属公司东各式吉林企业发展有限公司支付甲方6,891,746.95元人民币。
三、甲方同意收到乙方的款项后立即撤消诉讼状。
四、甲乙双方同意不再追纠任何一方责任。
五、本协议一式两份,盖 章后立即生效。
甲方:xxx
乙方:xxx
二O一*年四月十五日
和解协议书 篇7
甲方:_置业有限公司
地址:__市__北路__号
乙方:北京__工程管理有限公司__分公司
法定地址:__市__路__号__大厦__室
甲方开发建设“大上海__塑业物流园一期工程”项目,_年4月28日,甲方与乙方签订《委托代理协议书》壹份,协议约定由乙方对其一期工程实施招标代理。_年6月29日进行开标,共有7家单位中标,即:_建设有限公司中标第4、15标段、__省建筑工程公司中标第9标段、__省广大建设有限公司中标第10标段、省建筑工程总公司中标第11标段、__省建筑安装工程有限公司中标第12、13标段,甲方依法向各中标人发出了中标通知书。
后双方因以何标准向中标方收取招标代理费发生争议,乙方向人民法院提起民事诉讼,为解决问题,经双方友好协商,一致同意达成如下协议,以资共同遵守:
一、双方一致同意乙方的招标代理费以优惠的标准向前述各中标单位收取,收取标准为每标段每中标单位人民币贰万元。
二、甲方同意从向__省建筑工程公司和__省广大建设有限公司收取的履约保证金中拿出四万元支付给乙方,作为该二家中标单位的招标代理费,该费用由乙方从此前收到的其他几家的投标保证金中自行扣除。
三、_建设有限公司二个标段的招标保证金共计十六万元,乙方扣除招标代理费四万元后,余款应支付给甲方作为履约保证金使用。
四、除非__省建筑安装工程有限公司弃标,甲方应在本合同签订后一周内就前述第12标段与之签订书面建筑工程承包合同。
五、综合四条款:乙方应得的招标代理费共5个标段总计为壹拾万元整,扣除该全部招标代理费后乙方共应向甲方转交的履约保证金总额为壹拾肆万元整,该全部款项乙方应在本合同签订后七日内与第四条同时履行。
六、因__省建筑工程总公司中标第11标段已经协议退标,甲、乙双方互不以此事追究法律责任。
七、__省建筑安装工程有限公司在规定的时间内没就所中标的第13标段与甲方签订书面合同、且没有就是否顺延签约时间与甲方达成一致意见,视为其自动弃标,甲、乙双方保证互不以此追究法律责任。
八、甲方的上述合同义务履行完毕后,乙方必须立即撤诉,同时不再具有以任何与本招标事宜有关的事由追究甲方法律责任的权利;乙方的上述合同义务履行完毕后,甲方不再具有以任何与本招标事宜有关的事由追究乙方法律责任的权利;
九、本协议一式两份,经双方盖章后生效,双方均应严格遵守约定,任何一方均不得违反;未尽事宜双方另行协商订立补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
和解协议书 篇8
甲方:
乙方:
甲乙双方因家庭琐事于20xx年11月22日产生纠纷,继而产生厮打,造成乙方受伤,甲乙双方通过协商自愿达成和解协议:
1、甲方一次性赔偿乙方医疗费等各项损失共计 元(小写 ),协议签订之日全部付清。
2、甲乙双方协议达成后不得因此事再产生任何纠纷,乙方对甲方的行为表示谅解。
3、本协议系双方真实意思体现,任何一方不得违约。
4、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,司法机关备案一份,签字之日起生效。
甲方: 乙方: 调解人:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
和解协议书 篇9
甲方:徐州 有限公司
乙方:山东 煤炭运输有限公司
甲、乙双方因债权转让纠纷一案,在该案诉讼过程中,双方在平等、自愿,协商一致的基础上,达成如下协议,以资共同遵守。
1. 甲方指定债权受让人徐州 工程机械有限公司于协议生效之日一次性支付乙方债权转让余款计人民币200万元(大写:贰佰万元),并支付乙方1万元(大写:壹万元)作为法院立案诉讼费损失,其他诉讼费用由乙方自行承担。
2. 乙方要求甲方赔偿经济损失10万元,不再主张。
3. 乙方承诺于20xx年1月20日向山东省 县人院申请撤回(20xx)微商字第 号乙方诉甲方债权转让合同纠纷诉讼,同时撤回对甲方的诉讼财产保全申请。
4. 本协议自甲、乙双方履行完毕后,就本次债权转让合同诉讼,甲、乙双方再无任何纠纷。
5. 本协议自甲、乙双方签字或盖章之日起生效,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
授权代表: 授权代表:
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日
(作者系复旦大学法律硕士,上海市光明。)
结算承诺书 (三)
贡献者回答在现在社会,我们都跟承诺书有着直接或间接的联系,承诺书由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成。相信许多人会觉得承诺书很难写吧,以下是我帮大家整理的结算承诺书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
结算承诺书1
致:x总公司
我本人 身份证号码: 与贵司联合经营承包的 工程(联营合同编号: ,总包合同编号: ),所承建工程已完成综合竣工验收且已办理竣工结算,按合同约定要求,本工程项目已收齐工程结算款。我本人现郑重作出承诺:在收到此工程结算款后,保证专款专用,严格按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》并按要求做好民工工资发放签收手续,保证不拖欠所有工程人员工资、工程材料款及机械台班费、设备租赁费等。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉,或引起集体上访事件而令贵公司声誉、经济受损的,我本人 愿意承担全部经济和法律责任,并接受政府职能部门按照有关法律、法规依法作出的处理决定,以保障员工、材料及设备供应商和贵司的合法权益。
特此承诺!
项目部负责人(承包人)签名:
身份证号码(附身份证复印件):
联系电话:
日 期:20 年 月 日
结算承诺书2
xx市城市建设开发(集团)有限责任公司:
我方在xx工程竣工后按照招标文件和合同的要求,遵照你公司发的《签证、变更实施细则》和关于工程预结算方面的管理规定,现报送结算至你公司。我方郑重承诺:
1、所有变更、签证和技术核定单等技术资料上的工作内容已完全按要求实施,并按合同要求报请监理公司和项目部验收。
2、所有结算已经我方工程技术人员内部审查,确保报送资料的规范性、完整性和真实性,在工程结算和财务决算时不再就变更、签证和技术资料的规范性#url#、完整性和真实性对原变更、签证和技术核定单等技术资料做任何实质性的补办、补签或完善。
3、如果因签证、变更和技术核定单本身计算有误、不符合定额规定或图纸要求、项目特征描述不完整、乙购材价格未确认、招标范围以外的独立费等项目价格未确认、与招标范围有重复、签证不规范或未按照招投标文件、合同、《签证、变更实施细则》要求进行签证等原因,将按最不利于我方的理解执行,并承担因此造成的经济损失和其他责任。
(报送单位)
年 月 日
结算承诺书3
xx市城市建设开发(集团)有限责任公司:
我方在xx工程竣工后按照招标文件和合同的要求,遵照你公司发的《签证、变更实施细则》和关于工程预结算方面的管理规定,现报送结算至你公司。我方郑重承诺:
1、所有变更、签证和技术核定单等技术资料上的工作内容已完全按要求实施,并按合同要求报请监理公司和项目部验收。
2、所有结算已经我方工程技术人员内部审查,确保报送资料的规范性、完整性和真实性,在工程结算和财务决算时不再就变更、签证和技术资料的规范性、完整性和真实性对原变更、签证和技术核定单等技术资料做任何实质性的补办、补签或完善。
3、如果因签证、变更和技术核定单本身计算有误、不符合定额规定或图纸要求、项目特征描述不完整、乙购材价格未确认、招标范围以外的独立费等项目价格未确认、与招标范围有重复、签证不规范或未按照招投标文件、合同、《签证、变更实施细则》要求进行签证等原因,将按最不利于我方的理解执行,并承担因此造成的经济损失和其他责任。
xxx
20xx年x月x日
结算承诺书4
(建设单位):
我公司承包的 (项目名称)已于 年 月 日通过竣工验收,现按要求提交全部的结算资料及相关资料,申请结算,在此,我公司郑重承诺:
一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。
二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。
三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。
四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录,均符合国家法律法规、行业规范的.有关规定。
五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料,今后不再提出其它调整或补充结算要求。
今后如发现结算资料不真实,有虚假、隐匿等违规行为,或者出现资料前后矛盾的情况,愿意承担全部法律责任,并同意按最有利于维护建设单位利益的原则进行结算。
承包单位:(盖章)
法定代表人或其授权委托人:
日期:
结算承诺书5
××市财政局:
我单位负责建设的(项目名称)已于XXXX年XX月XX日完成并验收合格,现按要求提交全部的结算资料及相关资料,请予审核,在此我单位郑重承诺:
一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。
二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。
三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料,今后不再提出其它调整或补充结算要求。
今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为,我单位愿承担全部责任。
承诺单位:(盖章)
单位负责人(签字):
日期:
三、 什么是属于建筑工程的基本性质
1、综合性
建造一项工程设施一般要经过勘察、设计和施工三个阶段,需要运用工程地质勘察、水文地质勘察、工程测量、土力学、工程力学、工程设计、建筑材料、建筑设备、工程机械、建筑经济等学科和施工技术、施工组织等领域的知识以及电子计算机和力学测试等技术。因此,建筑工程是一门范围广阔的综合性学科。
2、社会性
建筑工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而建筑工程也就成为社会历史发展的见证之一。
3、实践性
建筑工程涉及的领域非常广泛,因此影响建筑工程的因素必然众多且复杂,使得建筑工程对实践的依赖性很强。
4、技术上、经济上和建筑艺术上的统一性
建筑工程是为人类需要服务的,所以它必然是集一定历史时期社会经济、技术和文化艺术于一体的产物,是技术、经济和艺术统一的结果。
结算承诺书6
河南省郑州新区建设投资有限公司(建设单位):
我单位承建的郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程:工程施工期间,特别是在春节期间,在劳务费用结算与支付管理方面我单位郑重承诺:
1、严格执行国家、省、市和建设行政管理部门有关劳务人员结算和农民工工资支付不拖欠的法律、法规,管理办法和规定。并承担因劳务管理和农民工工资管理不善而造成一切法律、行政和经济责任。
2、认真履行与建设单位签订的《建设工程合同》第21条补充条款21。1条,并承诺发生一起(次)因劳务结算纠纷、拖欠劳务费用或拖欠劳务人员工资,或因与劳务公司(劳务公司与劳务人员)其它纠纷引起而造成劳务公司(或劳务人员)堵门(包括政府行政事业管理部门,建设单位公司本部、监理单位和工地现场),堵路、上访、投诉(向政府行政主管部门、劳务监察、媒体等有损建设单位名誉的一切投诉行为)、拉条幅、媒体曝光、自残和威胁等给发包人(建设单位)不利影响和名誉损坏行为的,除合同21。1条执行外,并处罚金30万元/一起(次)。
3、严格执行与劳务公司签订《劳务合同》,按合同约定的要求进行结算和支付,承诺在建设单位拨付的工程进度款到位时,首先付足结算的劳务费用,做到不欠账,不拖付,并督促和管理劳务费用支付到每个劳务人员手里,对出现的劳务合同、劳务结算、劳务公司与劳务人
员的各种纠纷和问题做到认真细致妥善的解决纠纷和问题,不发生一起(次)上述过激行为。
承包人:施工单位(签章)
项目经理签章
二0一五年元月五日
结算承诺书7
昆山中环二工区(南段)财务支付月报(第一期至第二十四期)中的A15表、E表都经过我复核并认可,在今后与昆山中环二工区(南段)项目部结算过程中我将准确地上报结算书,所有清单子目工程量不超过我施工范围在支付月报中的汇总数量,并配合项目部完成各项后续工作,保证不出现扯皮事件。
分包单位:
分包结算责任人:
日期:
结算承诺书8
协议人:厂(以下简称甲方)
协议人:(以下简称乙方)
乙方于年被甲方聘为该厂工人。年月日上午,乙方在工作的车间厂房盖瓦时,不慎从房顶上摔下致头部受伤。事发后,甲方将乙方送到医院进行治疗15日,并支付了全部医疗费用。年月日,乙方再次到医院做后续医疗手术,现已痊愈。为解决乙方工伤事宜,甲、乙双方方本着平等协商、互谅互让的原则,依据《工伤保险条例》,经协商达成协议如下:
1、由甲方一次性赔偿乙方后续医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助业、工伤期间工资、护理费、伙食费、交通费、经济补偿等各项费用共计肆万捌仟元整(48000。00元);
2、乙方领取上述各项费用后,双方劳动关系立刻解除;
3、乙方领取上述各项费用后,乙方自愿放弃赔偿差额权利;
4、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利;
5、本协议一式叁份,双方各持一份,律师事务所留存一份备查,自双方签章之日起生效。
甲方:乙方:
_年_月_日_年_月_日
结算承诺书9
自贡市岭海房地产有限公司:
由我司供应的南湖国际紫荆城邦A区排污泵(合同名称:南湖国际紫荆城邦A区排污泵购销合同,合同编号xxx),在贵司指导与我司积极配合下,已顺利完工并验收合格根据合同第六条,我司现报送正式竣工结算资料:含结算书三套。
本次报送结算资料完整、真实、有效,所有施工过程中发生的变更(含设计变更、现场变更)均有甲方正式下发工程通知单、图纸为支撑依据,所有签证已办理完毕并包含在结算书中。
为推动结算工作顺利完成,本着友好合作、平等互利的原则,我司承诺如下:
1、竣工图客观反映了已完工程实体情况,若结算审核过程中发现竣工图与现场情况不符,我司愿接受按就小的原则计算工程量;
2、若结算办理过程中,出现数据无资料支撑的情况,我司自愿放弃并承诺不向贵司计取相关费用。
上海东方泵业(集团)有限公司成都分公司
20xx年3月8日
结算承诺书10
我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺:
一、在本工程的结算审核过程中,我们将积极主动配合审核中心及相关中介机构勘察现场、核对资料等相关审核工作,确保审核工作的顺利进行。
二、我们对报送的与审核相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责(祥见结算资料移交清单)。若存在弄虚作假及违法违纪等行为,我们将承担相应的经济和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审核中心,审核中心在竣工结算审核过程中不再接受任何经济性资料。并承诺:
(一)如在审核过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏,我们将放弃遗漏资料部分的结算金额;
(二)如在审核过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量,我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。
四、审核部门送达的审核报告征求意见稿,我们将及时组织核对,并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们,逾期不反馈视为无异议。
五、对于结算审核最终核审减额超过8%,超出部分的中介审核费用,施工单位自愿承担。
特此承诺!
建设单位(盖章):
负责人(签字):
承诺时间:
20xx年x月x日
日施工单位(盖章):负责人(签字):
20xx年x月x日
结算承诺书11
盐城市城南新区管委会:
真实、准确、及时地编制工程预算和竣工决算,是我单位守法经营、诚实信用、履行合同的重要内容,因此我单位在预决算资料报送前已认真审查,确保了预决算质量,误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为,确保工程预决算的真实性、准确性,我方承诺实施对我单位编报的工程预决算的质量与审核费用挂钩的措施:
1、我方保证在 工程竣工后 28 日历天内上报完整的结算资料,逾期报送一切后果由我方承担。
2、我方承诺报送价与审核价误差率大于5%时,审计费用均由我单位全部承担。
3、由于我单位上报的预决算漏算、少算而造成工程造价核增,则核增部分的审核费用也由我单位承担。
4、我单位报送的预决算中,有关经济签证已齐全,手续也已完善,若在审核过程中发现签证不全或手续不完善的,我单位承诺不再补办,也不要求计取。
5、我方保证所有资料真实、准确,如有不实,我方无条件接受建设方和主管部门依据法律法规作出的处理决定,并承担由此产生的责任。
6、我单位授权 (预算员或造价师),联系方式 ,全权代表我单位处理本工程有关预决算事宜,中途不另换他人。如遇特殊情况,我单位将以书面形式征得建设单位同意。
7、审核过程中,我单位保证密切配合,以确保及时、准确地完成工程预决算审核工作。
8、我方的“承诺书”中相关条款和中标通知书、招标文件、投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
施工单位: (盖章)
法定代表人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
结算承诺书12
xxx公司:
鉴于贵我双方签署的《xxx合同书》,经贵我双方友好协商,双方就合同项下工程内容确认结算总价款为xx元(大写:xxx)(后附结算单)。
截止到xxxx年xx月x日,贵公司已经累计支付给本公司工程款xx元,双方同意本期支付xxx元,扣留xxx元作为质量保证金,质保期满后支付(质保金不计利息)。至此,贵我双方在xxxxxxxxxx工程所施工的所有工程款已经全部结清,同时贵我双方所签署的《xxx》合同除质量保修责任以外条款全部清算完毕。
本公司(xxx有限公司)在此承诺:双方确认的结算总价款包含了全部应结算工作内容,无其他任何应结算而未结算事项。在本公司收到结算工程款后优先支付民工工资和分包供应商欠款,若发生任何纠纷,所有经济与法律责任均由本公司自行承担,盖章签字确认后即生效。
承诺方(盖章):xxx
负责人(签字):xxx
日期:20xx年x月x日
结算承诺书13
中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司:
由我公司承包施工的“20xx年中国联通河南本地主干光缆工程”(工程编号:9JM12CA0B01000.124104)项目已经竣工,经验收质量合格,并符合合同要求。现将我公司编制的施工结算共计(大写):肆拾壹万捌仟零肆拾贰元柒角叁分(¥:0元)提交贵公司审计,并就施工结算审计作如下承诺:
一、严格执行贵公司审计规定,积极配合审计工作,按时参加竣工结算核对。
二、审计认定后,如净审减额超出送审金额的5%,超出部分的审计费用由我公司承担。
三、我公司承担的审计费用由贵公司在我公司工程款结算中直接扣减。
四、同意贵公司对该工程项目的审计费收费标准和计算金额。
五、与该项工程经济活动的全部资料均已提交,并对提供资料的完整性、真实性、合法性负责。
六、该项目送审后,不再补充任何涉及增加结算价款的资料。
承诺单位:(盖章)
法人代表:(签字)
联系人:
电 话:
年 月 日
结算承诺书14
华贯建设有限公司经开区分司:
我公司承建的贵公司康华国际龙泉物流基地合同段(即:)的劳务工程已完成。现我司同各班组和工人就此合同段已完成的人工费等已全部办理结算,本次按合同请款人工等费用共计: 元(大写 ;)。本次支付人工费元,支付管理费、文明施工费等元,还余人工费元未支付。
在此我司郑重承诺,本次请款所报送的所有资料均真实、完整、各款项数额准确,签章、签字真实有效,绝无任何虚假。
如后发生与此承诺不符之处,我公司完全同意贵司对我的违约行为按照合同进行处罚,并自愿承担所有法律责任和其它任何后果。
特此承诺。
备注:
承诺公司:
现场代表:
年月日
结算承诺书15
兹有本人(身份证号码:)于年月日不慎跌伤,并于年月日入驻医院进行治疗。在有限公司(以下简称公司)为本人垫付医疗费、护理费、伙食费等各项费用合计元及向本人支付一次性补偿金元之基础上,本人经充分考虑,在完全自愿的情况下,向公司郑重承诺如下:
1、经本人申请和公司同意后,本人与公司的劳动关系终止。本人将积极协助公司办理好工作交接事宜。
2、向公司出具各项费用及一次性补偿金的收款收据,并将医疗费、护理费、伙食费等各项费用的票据归还于公司。
3、本人不再以任何理由向公司索要任何费用,不再提起劳动仲裁或诉讼,与公司无任何法律纠纷。
4、本承诺书由(与本人关系是:,身份证号码:)代为书写,是本人真实意思的表示。
承诺人:
代书人:
承诺时间:年月日
对于双方于2010年11月5日签订合同,工程于2011年4月8日开工建设。,看完本文,小编觉得你已经对它有了更进一步的认识,也相信你能很好的处理它。如果你还有其他问题未解决,可以看看维格律网的其他内容。